Помощь Юриста

Договор услуги сантехники образец

Pin
Send
Share
Send
Send


Whatsapp Viber icon

Срок выполнения работ по установке приборов учета (счетчиков) – 10 рабочих дней после подписания настоящего договора. (Сроки регистрации счетчиков исчисляются с даты установки счетчиков по Договору и регламентируются вашей Управляющей компанией). Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов. В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время может отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за десять (10) рабочих дней до окончания срока договора. 6.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Подскажите или лучше даже покажите, пожалуйста, какие пункты должны быть в договоре за замену труб и сантехники в ванной комнате. Как ответственность подрядчика должна быть прописана на время работ и по гарантии? У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Стоимость услуги (работы) определяется соглашением Исполнителя и Заказчика. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ПРОИЗВОДСТВЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ И УСЛУГ — Скачать. Типовой договор подряда на вып-е монтажных работ. Все виды договоров на одной странице. -техническое обслуживание телекоммуникационных сетей, -предоставление услуг сантехника и электрика. Образец договора на оказание услуг по инвентаризации. Договор о производстве сантехнических работ и услуг скачать, приложения к договору, график производства работ распечатать. Скачать (doc). Договор на оказание охранных услуг Образец.

Договор на выполнение сантехнических работ с материалами

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Договор на выполнение сантехнических работ вправе заключаться как с фирмой, так и с частным лицом. На нашем сайте можно скачать договор на выполнение сантехнических работ, образец которого содержит все необходимые условия и приложения.

Подрядчик обязан: 3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

Примеры и образцы кадровых документов: трудовые договора, должностные инструкции, штатное расписание организации, гражданско-правовые договора, локальные нормативные акты, кадровые приказы.

Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.4.3.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ. Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 — 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже. Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Примерная форма договора на техническое обслуживание нежилого помещения

Настоящий договор вступает в силу в момент подписания и действует вплоть до полного выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

Работы выполняются в помещениях Заказчика (в дальнейшем именуется «Объект работ»). Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется в Приложении 1.

При оказании отдельных видов услуг стороны договора помимо ГК обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства. Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи, которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи, так и иные обязательные для включения в договор условия оказания этого вида услуг.

Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через ______ банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.

Обычный договор на оказание услуги. В нем надо оговорить все возможные варианты компенсаций, на которые вы сможете рассчитывать в случае некачественного, а то и нанесшего ущерб, ремонта.

Типовой договор подряда Договор подряда. авторские договоры. В случае нарушения оператором связи установленных в договоре сроков оказания услуг Глава 47. Договор на оказание услуг (образец договора, скачать договор). Сроки оказания юридической помощи, либо дачи юридической консультации, составления образца договора или же типового договора у нас обычно не превышают одних суток с момента регистрации вашего вопроса на нашем сайте. 68 KB. Предметом договора является выполнение Исполнителем функций по ведению бухгалтерского учета Образец договора об оказании бухгалтерских услуг. ДОГОВОР оказания услуг. На него распространяются все условия и нормативы типового договора услуг. Образец договора на оказание услуг.
Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.4.6. Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц.

Типовой договор на оказание услуг: цена. Образец договора комиссии на реализ-ю продукции. Договор с пользователем на передачу и информационное сопровождение программного продукта (информационных, справочных, нормативных систем) Обязательство оСкачать бланк договора / ДОГОВОР оказания услуг.Образец, типовая форма. Типовой договор об оказании услуг по организации банкета. — Строительство, реконструкция. : Образцы типовых договоров. Договор дарения. Типовой договор на оказание услуг. Образец, типовая форма – З Открытый запрос предложений на право заключения договора на Договор на оказание услуг сантехника.

Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ.

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
Привет! Я затеяла ремонт в ванной комнате, отобрала пару фирм-подрядчиков. В других ветках мне уже дают хорошие советы: и .

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

подряда на выполнение сантехнических работ

место заключения договора число, месяц, год

Ф. И. О. заказчика, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице должность, Ф. И. О., действующего на основании Устава, Положения, Доверенности, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: вписать нужное (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ.

1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

— начальный срок выполнения работ число, месяц, год,

— конечный срок выполнения работ число, месяц, год.

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы,

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет сумма цифрами и прописью рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет сумма цифрами и прописью рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере вписать нужное.

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение срок с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение срок с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования,

— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами,

— ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования,

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками,

— нарушение конечного срока выполнения работ,

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета значение % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

вписать нужное вписать нужное

должность, подпись, инициалы, подпись, инициалы, фамилия

Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию бытовой техники

За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ________________ грн _______________________________________________________грн).
Как правильно прописать ответственность фирмы подрядчика на случай если они во время монтажа расколют новый унитаз или раковину?

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.

Договор оказания услуг № По монтажу сантехнического оборудования

Договор оказания услуг №

г. Санкт-Петербург «__»____________2014г.

ООО«СантехЛюкс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить монтажные работы по установке сантехнического оборудования в соответствии с Заказ-нарядом (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, по адресу, указанному в Заказ-наряде, (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить все монтажные работы, в соответствии с согласованным и подписанным Сторонами Заказ-нарядом.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех произведенных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями,

2.1.3. Обеспечить выполнение монтажных работ своими силами, используя предоставленные материалы и оборудование Заказчика,

2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и Заказ-наряда,

2.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний по выполняемым работам или иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок или без потерь качества,

2.1.6. Бережно обращаться с предоставленным Заказчиком сантехническим оборудованием и нести ответственность за его порчу или утрату.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя к объекту для производства работ,

2.2.2. Предоставить Исполнителю сантехническое оборудование, подлежащее монтажу в соответствии с настоящим Договором, а также необходимые расходные материалы, требуемые для установки соответствующего оборудования.

2.2.3. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором,

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. В любой момент до начала производства работ отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.3.2. По согласованию с Заказчиком вносить изменения в сроки и стоимость производства работ путем подписания нового Заказ-наряда, в случае, если в ходе производства работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести работы на согласованных ранее условиях.

2.3.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если в ходе производства работ выявлены обстоятельства, которые не позволяют завершить работы без существенных потерь качества, или требующие вмешательства со стороны специалистов иного строительного профиля.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность,

2.4.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Порядок приёмки работ

3.1. По результатам завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение ).

3.2. Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи или указать в Акте все выявленные недостатки в работе Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт устранить выявленные недостатки, указанные Заказчиком в Акте приёмки, если они произошли по вине Исполнителя.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласуется Сторонами и указывается в Приложении №1.

4.2. Заказчик производит оплату выполненных работ после подписания Акта выполненных работ и устранения Исполнителем всех недостатков, в соответствии с п 3.3.

5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных монтажных работ в течение 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушения в работе установленного оборудования, если они вызваны обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает: производственные недостатки в предоставленном Заказчиком оборудовании и материалах, резкое изменение давления в трубопроводе, скачки напряжения в электросети, механические повреждения и нарушения правил эксплуатации оборудования и т. п., а также за любые последствия, вызванные такими обстоятельствами.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, а также любого установленного оборудования, после подписания Заказчиком Акта выполненных работ в соответствии с разделом 3, несет Заказчик.

6. Прочие условия

6.1. В случае, если Заказчик в ходе выполнения работ, выражает желания внести в согласованный объем работ изменения, влияющие на увеличение его стоимости или срок завершения, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания Сторонами нового Заказ-наряда, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющие одинаковую юридическую силу.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

Смотрите видео: Ремонт Квартиры: 3 - Подписание договора и корректировка сметы (September 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send